Към съдържанието
← Договори

Договор за изработка

Изработване на вещ или резултат по поръчка — материали, срок, приемане с протокол, недостатъци, гаранция и неустойки.

≈ 8 минути за въпросите

Какво получаваш

  • Договор за изработка (PDF + DOCX)
  • Приемо-предавателен протокол
  • Указания за подписване

Правна основа

  • чл. 258–269 ЗЗД — Договор за изработка: свой риск (258), материали (259), предупреждение (260), годност (261), проверка (262), риск за материала (263), приемане (264), недостатъци и 6-месечен срок (265), плащане (266), отказ на поръчващия (268).
  • чл. 42 ЗАПСП — Произведение по поръчка.
  • чл. 87 ЗЗД — Разваляне при неизпълнение с подходящ срок и писмено предупреждение.
  • чл. 92 ЗЗД — Неустойката обезпечава изпълнението; съдът може да намали прекомерна неустойка.
  • чл. 86 ЗЗД — При забава на парично задължение се дължи законната лихва.
  • чл. 303а ТЗ — Срок за плащане по търговска сделка до 60 дни; по-дълъг само по изключение; 14 дни при липса на уговорка.
  • чл. 306 ТЗ — Непреодолима сила — определение, уведомяване, спиране на изпълнението.
  • § 13, т. 1 и 2 ДР ЗЗП — Потребител е физическо лице, което действа извън търговската/професионалната си дейност; търговец — лице, което сключва договора като част от своята търговска или професионална дейност.
  • чл. 143, 145 и 146 ЗЗП — Неравноправните клаузи в договор с потребител са нищожни, освен ако са уговорени индивидуално; договорът остава в сила без тях.
  • чл. 47, 50, 52 и 57 ЗЗП — Преддоговорна информация и 14-дневно право на отказ при договор от разстояние или извън търговския обект, с изключенията по чл. 57.
  • чл. 3, 24, 31 и 33 ЗПЦСЦУПС — Правата на потребителя не могат да се ограничават; продажба на стоки, които предстои да бъдат изработени; двугодишна отговорност за несъответствие; средства за защита.

Проверено на 08.10.2026

Кога не е подходящо

  • Не е за строителство и монтаж по сгради и съоръжения (специален режим по ЗУТ).
  • При поръчващ-потребител се прилагат ЗЗП и Законът за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (двугодишна отговорност за несъответствие при изработка с материали на изпълнителя) — договорът ги посочва в раздел „Потребител“, но не замества преддоговорната информация по чл. 47 ЗЗП.